ÖZET : Davacı iş sahibi, yüklenicinin işi zamanında teslim etmemesinden doğan tazminatı hiçbir indirim yapmadan ödemesi gerekip, gecikilen sürenin tamamı için tazminata karar verilmesi yerine, sadece bir yıllık süreye ilişkin kira kaybına hükmedilmesi doğru değildir.

 

Mahalli mahkemece verilen hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacının vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Dava, taraflar arasında düzenlenen 25.4.1994 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince süresinde teslim edilmeyen bağımsız bölümlere ait gecikme tazminatının tahsili istemine ilişkindir.

Tüm dosya içeriğine göre, akit süresinde ifa edilmemiş olup, davalı yüklenicinin temerrüde düştüğü sabittir. Davacı arsa sahibi akti feshetmemiş, ifa ile birlikte gecikme tazminatı istemiş, davalı taraf ihtara rağmen eseri tamamlayıp süresinde teslim etmemiştir. BK. 106/111. md. gereğince davacı taraf akti fesh etmeye zorlanamayacağından ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 9.10.1991 gün ve E. 91/15-340, K. 91/467 sayılı kararı uyarınca yüklencinin işi zamanında teslim etmemesinden doğan tazminatı davacıya hiçbir indirim yapmadan ödemesi gerektiğinden, gecikilen sürenin tamamı için tazminata karar verilmesi yerine yazılı gerekçeyle sadece 1 yıllık süreye ilişkin kira kaybına hükmedilmesi doğru olmamış kararın bu sebeple bozulması uygun bulunmuştur.

Sonuç : Yukarıda (1.) bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, (2.) bentteki nedenlerle hükmün temyiz eden davacı yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 30.4.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Diğer Bölümlerimiz +
Tüm Hukuki NET forumları + Hukuki Portal + Hukuk Haberleri + Sözleşme ve dilekçe örnekleri + Mevzuat ve bilimsel incelemeler + Hukukçu Blogları + Avukat ilanları + Videolar + Linkler + Ansiklopedi ve Sözlük +

İçtihat Arşivi  Eski içtihat dizini

Yargıtay Kararları 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1927-1972