Mahalli mahkemesinden verilen hükmün temyizen tetkiki davalı-k. davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

 

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı ve karşı davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

 

2- Taraflar arasındaki sipariş sözleşmesinin (a) maddesinde, uyuşmazlık konusu kazanın teslim tarihi 30.10.1993 olarak kararlaştırılmış olup, (9) maddesinde ise sözleşmenin burada belirtilen 7. madde ile ayraca 317 ve 318 sayılı teklif maktularından oluştuğu belirtilmiştir. Sözü edilen teklif mektuplarından 317 sayılı teklif mektubunun 14. maddesinde temin edilecek malzeme ve cihazların ayrıca montajının yapılacağı ve tecrübe çalışmalarının yapılarak teslime hazır hale getirileceği hükme bağlanmıştır. Bu durumda teslimin yapılmış sayılması için cihazların montajının yapılmış olması ve ayrıca tecrübe çalıştırmalarının da yapılmış olması gerekmektedir. Oysa, dosya münderecatından ve özellikle taraflar arasındaki yazışmalardan sistemin çalıştırılmadığı anlaşılmaktadır. 0 halde, teslimin yapıldığından söz edilemez. Teslim olmadığına göre de, ihtirazı kayıt söz konusu olmaz.

 

Bu itibarla, davalı ve karşı davacının gecikme cezasına ilişkin talebinin incelenerek hasıl olacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, teslim sırasında ceza koşulunun saklı tutulmadığından bahisle karşı davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekmiştir.

 

SONUÇ: Yukarıda (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı-karşı davacı yararına (BOZULMASINA), (1) numaralı bent gereğince diğer temyiz itirazlarının reddine, ödediği temyiz peşin harcın istek halinde temyiz eden davalı karşı davacıya geri verilmesine, 11.11.1997 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Diğer Bölümlerimiz +
Tüm Hukuki NET forumları + Hukuki Portal + Hukuk Haberleri + Sözleşme ve dilekçe örnekleri + Mevzuat ve bilimsel incelemeler + Hukukçu Blogları + Avukat ilanları + Videolar + Linkler + Ansiklopedi ve Sözlük +

İçtihat Arşivi  Eski içtihat dizini

Yargıtay Kararları 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1927-1972