DAVA : Taraflar arasındaki davanın İstanbul Asliye 4. Ticaret Mahkemesince görülerek mahkeme ilamında belirtilen gerekçelere binaen verilen hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla gereği konuşulup düşünüldü:

1 - (..)

2) Taraflar arasındaki 18.3.1987 tarihli sözleşmede davalının imalini üstlendiği reklam şapkalarının sözleşme tarihinden itibaren 45 gün içinde teslim edileceği öngörülmüştür. Buna göre işin ikmal ve teslim tarihi 4.5.1987 günü olmaktadır. Bundan başka davalı yüklenici imal edilecek şapka adedinin 30-35.000 adet olacağını sözleşme altındaki imzası ile kabul etmiştir. Buna rağmen davalı ancak 5.500 adet şapka teslim etmiş olup kalan 24.500 adet için 4.5.1987 tarihinde temerrüdü oluşmuş bulunmaktadır. B.K.nun 107/3. madde hükmü gereğince davacı iş sahibi oluşan bu temerrüde rağmen davalıya ek bir süre vermek zorunda olmadığı halde 23.7.1987 tarihli ihtarı ile akdin ifasını istemiş olmakla B.K.nun 106. maddesinde öngörülen ve derhal kullanılması gereken seçimlik haklardan vazgeçerek akdin yerine getirilmesini istemiş olmaktadır. Ancak davalı yüklenici verilen süreye rağmen yine edimini yerine getirmediğinden davacı iş sahibinin anılan seçimlik haklardan birini kullanmak hakkı yeniden doğmuş olup iş bu dava ile uğradığı zararın ödetilmesini istemekte yasaya bir aykırılık yoktur.

O halde mahkemece; kalan işin ilk ihale tarihinde başka birisine yaptırılması durumunda ödeyebileceği bedelin ne olabileceği tesbit edilmeli, iş sahibinin 23.7.1987 tarihli ihtarında tanıdığı sürenin bittiği tarih itibariyle aynı işlerin başka birisine kaça yaptırılabileceği o günün rayiçlerine göre saptanmalı, bu iki bedel arasındaki fark davacının menfi zararını teşkil edeceğinden taleple bağlı kalınarak sonucuna uygun bir karar verilmelidir.

 

SONUÇ : Yukarıda 2. bentte açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA 29.5.1990 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Diğer Bölümlerimiz +
Tüm Hukuki NET forumları + Hukuki Portal + Hukuk Haberleri + Sözleşme ve dilekçe örnekleri + Mevzuat ve bilimsel incelemeler + Hukukçu Blogları + Avukat ilanları + Videolar + Linkler + Ansiklopedi ve Sözlük +

İçtihat Arşivi  Eski içtihat dizini

Yargıtay Kararları 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1927-1972