 |
Yargıtay içtihatları bölümü
Yargıtay Kararı
T.C.
YARGITAY
15.HUKUK DAİRESİ
Esas Karar
------ 1994 -------
2202 3393
Y A R G I T A Y İ L A M I
Mahkemesi :Küçükçekmece Asliye Hukuk Hakimliği
Tarihi :19.4.1994
Nosu :1990/1024 1993/442
Davacı :Hıdır Doğan Vek.Av.Hasan Arslan
Davalı :Yunus Yazıcı Vek.Av.Ayşe Şentürk
Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı
vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği
anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
K A R A R
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun
gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik
bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan
diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Davalı yüklenici tarafından inşaatın yapılıp bitirildiği
anlaşılmaktadır. Davacı işsahibi açtığı dava ile eksik ve kusurlu işler
bedelini de istemiş olduğuna göre, ifa talep edilmiş olup mahkemece de bu
husus kabul edildiğinden artık bu aşamada sözleşmenin feshi
istenemeyeceğinden buna yönelik talebin reddine karar verilmesi gerekirken,
ayrıca sözleşmenin de feshine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.
3-Davalı yüklenici, davacının süresinde ipotekleri fek etmemesi
nedeniyle bağımsız bölümleri satamadığını, Küçükçekmece 2. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 1990/140 esasında kayıtlı olarak açtığı dava sonucu mahkeme
kararı ile ancak ipoteği kaldırılabildiğini belirtmiştir. Gerçektende anılan
dava sonucu mahkemece ipoteğin fekkine ve tazminata hükmedilmiş olduğundan,
bu hususun gecikme süresine etkisi saptanarak kira kaybının buna göre
belirlenmesi gerekirken, bu durum gözardı edilerek yazılı olduğu şekilde
karar verilmesi de usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:Yukarda (2) ve (3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle
hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, (1) bent gereğince davalının
diğer temyiz itirazlarının reddine, ödediği temyiz peşin harcının istek
halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 30.5.1994 gününde oybirliğiyle
karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
M.S.Aykonu K.Öge Ali M.Çiftçi E.Ertekin A.Güneren
|
