DAVA : Taraflar arasındaki davanın Kadıköy 2. Asliye Hukuk Hakimliğince görülerek mahkeme ilamında belirtilen gerekçelere binaen verilen hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla gereği konuşulup düşünüldü :

KARAR : Temyiz olunan karar 5.12.1986 tarihinde verilmiştir. Davanın değeri 1.000.000 lirayı aşmadığından 6.4.1985 tarih ve 3156 sayılı Kanunlu değiştirilen HUMK.'nun 438/1 inci maddesince temyiz incelemesi dosya üzerinde yapılmıştır.

1 - Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı karar vermek gerekmiştir.

2 - Taraflar arasındaki 7.2.1985 tarihli sözleşme, içeriği itibariyle belli bir işin davalı adına yürütülmesini öngören bir vekalet akdi niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

Gerçekten bu sözleşme ile davacı kendisine yüklenen işin ve hizmetin ifasını üstlenmiştir. Böyle olunca mahkeme kararında taraflar arasındaki hukuki ilişkinin istisna akdi olarak nitelendirilmesi doğru değildir. Bu nedenle davacının gerekçeye yönelttiği temyiz itirazları yerinde ise de, sözleşmede davalı iş sahibinin davacıya vekaletname vereceği hususunda herhangi bir koşul yer almadığı gibi işin yürütülmesi için davalının vekaletname vermesi konusunda usulen temerrüde düşürülmediği ve böylece gecikmeli ifanın davacının kusurundan doğduğu anlaşıldığından esas davanın reddi sonucu bakımından doğru bulunmuştur.

SONUÇ : Yukarıda (1) bendde açıklanan nedenlerle esas davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, kararın gerekçesine yöneltilen temyiz itirazlarının kabulüyle sonucu bakımından doğru bulunan hükmün ONANMASINA, 15.10.1987 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Bölümlerimiz +
Tüm Hukuki NET forumları + Hukuki Portal + Hukuk Haberleri + Sözleşme ve dilekçe örnekleri + Mevzuat ve bilimsel incelemeler + Hukukçu Blogları + Avukat ilanları + Videolar + Linkler + Ansiklopedi ve Sözlük +

İçtihat Arşivi  Eski içtihat dizini

Yargıtay Kararları 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1927-1972