DAVA : Taraflar arasındaki davanın (Denizli 3. asliye Hukuk Hakimliği)'nce görülerek 387.500 lira alacağın davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine dair verilen 6.7.1982 tarih ve 580/273 sayılı hükmün temyizen tetkiki davalılar avukatı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosyadaki kağıtlar okundu ve gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Taraflar arasında kurulan 22.8.1978 tarihli sözleşmede davalıların yapımını üstlendiği soğuk hava deposu ve tesisinin anahtar tesliminin götürü bedeli 1.000.050 lira kabul edilmiştir. Dava dilekçesinde bu bedelin 450.000 lira ödendiği yazılıdır. Oysa taraflar arasında yapılan 14.12.1978 tarihli ek sözleşmenin 8. maddesinde tasfiye hesabı çıkarılmış ve 100.000 liranın kesin kabul sonunda ödeneceği belirtilmiştir.

BK.nun 360. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre işin kusurlu olması veya mukaveleye muhalif bulunması, iş sahibinin kullanamayacağı veya kabule icbar edilmeyeceği derecede önemli değil ise, işin kıymetinin noksanı oranında fiyatı tenzil edebilir. Bundan başka aynı Kanunun 118. maddesi hükmünce karşılıklı alacaklardan biri uyuşmazlık konusu olsa dahi, her iki borç muaccel ise takas ve mahsup konusu yapılabilir.

Olayda tesiste görülen eksik ve kusurlu iş tutarı ile gecikmeden doğan zarar davacı kooperatifin alacağını teşkil etmektedir. Buna karşılıklı eksik iş tutarı dava konusu yapıldığından davalı yüklenicilerin götürü bedelin tamamını işveren davacıdan istemeye hakları mevcuttur.

Bu durumda yukarda açıklanan esaslar ve davacının yaptığı ödemeler gözönünde tutularak davacı kooperatifin bir alacağı mevcut olup olmadığı saptanmalı ve varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan nedenlerle yerel mahkeme kararının davalılar yararına (BOZULMASINA), ödedikleri temyiz peşin harçlarının istek halinde davalılara iadesine 24.2.1983 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Bölümlerimiz +
Tüm Hukuki NET forumları + Hukuki Portal + Hukuk Haberleri + Sözleşme ve dilekçe örnekleri + Mevzuat ve bilimsel incelemeler + Hukukçu Blogları + Avukat ilanları + Videolar + Linkler + Ansiklopedi ve Sözlük +

İçtihat Arşivi  Eski içtihat dizini

Yargıtay Kararları 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1927-1972